Pouvoirs du contrôleur des travaux
Dans les contrats de travaux publics, le titulaire du marché doit exécuter tous les travaux conformément aux instructions du contrôleur des travaux, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires au contrat et à ses annexes. Il ne peut apporter sur le chantier aucun matériau sans l’avoir présenté au contrôleur des travaux et fait reconnaître comme propre à l’usage prévu. Le contrôleur peut effectuer les essais qu’il juge nécessaires pour vérifier la conformité des matériaux aux spécifications techniques, sur le chantier ou dans des laboratoires privés ou publics.
Dans les contrats de travaux publics, le titulaire du marché doit exécuter tous les travaux conformément aux instructions données par le contrôleur des travaux, sous réserve que celles-ci ne soient pas contraires aux dispositions du contrat et de ses annexes.
Dans les contrats de travaux publics ; le titulaire du marché ne peut apporter sur le chantier aucun des matériaux qu’il utilisera sans les avoir présentés au contrôleur des travaux et avoir fait reconnaître qu’ils sont propres à l’usage prévu. Afin d’examiner et de vérifier si les matériaux sont conformes aux spécifications techniques, le contrôleur des travaux peut effectuer les essais de la manière qu’il souhaite et, qu’ils soient réalisés sur le chantier ou dans des laboratoires privés ou publics, les frais de ces essais sont supportés par le titulaire du marché, sauf disposition contraire du contrat. Si le titulaire du marché souhaite que les essais soient effectués sur le chantier, il fournit lui-même les outils et équipements nécessaires à cette fin. Des échantillons des matériaux acceptés par le contrôleur des travaux, lorsque cela est possible, sont scellés et conservés jusqu’à la réception provisoire des travaux. S’il est constaté que les matériaux apportés par le titulaire du marché sur le chantier ne sont pas conformes aux spécifications techniques ou à l’échantillon scellé préalablement prélevé, ou qu’ils ne sont pas propres à l’usage prévu, le titulaire du marché est tenu de retirer et d’évacuer lesdits matériaux du chantier dans un délai de 10 (on) jours à compter de la date de notification de l’instruction écrite qui lui a été adressée à ce sujet. S’il ne le fait pas, le contrôleur des travaux est habilité à faire sortir ces matériaux hors de l’enceinte du chantier, tous les dommages et frais étant à la charge du titulaire du marché.
Dans les contrats de travaux publics, le contrôleur des travaux est habilité à faire démolir les parties des travaux dont il est constaté qu’elles ont été exécutées de manière défectueuse par le titulaire du marché, en violation des règles techniques et de l’art, et à les lui faire refaire. Sur instruction écrite qui lui est adressée à ce sujet, le titulaire du marché est tenu de démolir et de refaire lesdites parties des travaux dans le délai imparti, sans demander de rémunération supplémentaire. Tout retard à cet égard relève de la responsabilité du titulaire du marché.
Dans les contrats de travaux publics, le contrôle des machines, matériaux, équipements et logiciels pour lesquels l’origine nationale est obligatoire relève de la responsabilité du contrôleur des travaux. Lorsque la production nationale des machines, matériaux, équipements et logiciels devant obligatoirement être d’origine nationale cesse ou devient insuffisante pour des raisons telles que des catastrophes naturelles, une grève légale, une épidémie générale ou la proclamation d’une mobilisation partielle ou générale, ou lorsqu’il n’est pas possible, pour d’autres raisons impérieuses, de se procurer les machines, matériaux, équipements et logiciels concernés en tant que produits nationaux, des machines, matériaux, équipements et logiciels qui ne sont pas d’origine nationale peuvent être utilisés pour les travaux faisant l’objet du contrat, sur demande écrite du titulaire du marché et avec l’approbation du pouvoir adjudicateur. Dans de tels cas, un délai supplémentaire peut, si nécessaire, être accordé au titulaire du marché compte tenu du programme des travaux. (Voir : Cahier des clauses administratives générales des travaux, m. 26)
Autres termes connexes du dictionnaire des appels d’offres Kılıç :
Travaux de construction; Contrôleur des travaux; Cahier des clauses administratives générales des travaux; Programme des travaux (Travaux de construction); Mise à disposition du chantier; Remise des projets au titulaire du marché; Détermination d’un nouveau prix; Projet (Contrats de marchés publics) Projet définitif; Avant-projet
Pour obtenir des informations plus détaillées sur le sujet, veuillez cliquer sur le ou les liens ci-dessous.
Ouvrage de référence : Questions financières et monétaires dans les contrats de travaux des marchés publics
Auteur : Dr.Emrah KESGİN
Lien : kilicakademi.com.tr
Pour des informations détaillées, veuillez contacter KILIÇ HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ