Remise des projets au titulaire du marché

Pour les travaux mis en appel d’offres sur la base d’un avant-projet et/ou d’un projet définitif, le projet d’exécution doit être établi ou faire l’objet d’une commande par le pouvoir adjudicateur, sans être contraire à l’avant-projet et/ou au projet définitif, puis remis au titulaire du marché en annexe d’un courrier au moins quinze jours avant le début des travaux prévus au programme. (Voir : Cahier des clauses générales des travaux, m. 11)
En cas de retard dans la remise des projets au titulaire du marché, celui-ci ne peut formuler aucune objection. Toutefois, si ce retard empêche l’achèvement dans les délais de tout ou partie des travaux, le délai contractuel est prolongé, pour tout ou partie des travaux, de manière à compenser ce retard. (Voir : Cahier des clauses générales des travaux, m. 13)

Autres termes du Dictionnaire des appels d’offres Kılıç concernant ce sujet :

Projet (contrats de marchés publics); Projet définitif ;Préparation/planification préalable à l’appel d’offres (dans le cadre des achats effectués par les pouvoirs adjudicateurs) ; Avant-projet

Pour obtenir des informations plus détaillées sur ce sujet, cliquez sur le ou les liens ci-dessous.

Ouvrage de référence : Questions financières et monétaires dans les contrats de travaux des marchés publics

Auteur : Dr.Emrah KESGİN

Lien : kilicakademi.com.tr

Pour de plus amples informations, veuillez contacter KILIÇ HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ